因為合同是雙方當事人之間真實意思表示一致的簽訂的民事協(xié)議，合同在簽訂生效之后是要產(chǎn)生法律效應的。同樣的合同在違約之后也要進行賠償，那么小編今天留給大家一個范本關于合同違約賠償協(xié)議書怎么寫 ？

　　違約賠償協(xié)議書范本

　　甲方(出賣人)：XXX有限公司。

　　乙方(買受人)：XXXXX小區(qū) 單元 房業(yè)主。

　　鑒于：

　　1、XXXX年 月 日，甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》(合同編號： )，乙方購買XXXXX小區(qū)住宅樓，乙方已向甲方支付購房款人民幣 元。

　　2、甲方應于XXXX年XX月XX日前向乙方交付商品房。

　　3、XX小區(qū)住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

　　4、乙方已收到甲方的《入住通知書》，甲方自XXXX年XX月XX日起辦理入住手續(xù)，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至XXXX年XX月XX日。

　　5、乙方已于XXXX年XX月XX日辦理了入住手續(xù)，接收了商品房。

　　6、自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止，甲方逾期交房XXX日，對照《XX市商品房預售合同》第十三條之約定，甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金，甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣 元。

　　甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，達成以下協(xié)議共同執(zhí)行

　　一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣 元，于XXXX年 月 日前以現(xiàn)金方式一次付清。

　　二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。

　　三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

　　四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　五、本協(xié)議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。

　　甲方：________

　　乙方：________

　　________ 年________ 月________ 日

　　綜上所述，小編今天帶大家學習了合同違約賠償協(xié)議怎么寫。為維護合法權益，原告根據(jù)我國法律的相關規(guī)定，向貴院提起訴訟，懇請貴院支持原告請求。所以，當事人需要起訴就必須寫好起訴書。